# § 545 — Primerané použitie ustanovení o zodpovednosti za škodu Citation: [§ 545](https://noz.praktik.ai/detail/paragraf-545) ## Legal text ```text Ustanovenia tohto zákona o záväzkoch zo spôsobenej škody (§ 639 až 693) sa primerane použijú na právo na náhradu škody ako prostriedok nápravy podľa tohto oddielu. ``` ## Context - Časť stvrta - Hlava prva - Diel osmy - Oddiel deviaty ## Explanatory report **§ 545: K § 545** K § 545 Primerané použitie ustanovení o zodpovednosti za škodu Pravidlo odkazuje vo vzťahu k právu na náhradu škody za nesplnenie zmluvnej alebo obdobnej povinnosti na subsidiárne použitie ustanovení regulujúcich mimozmluvnú zodpovednosť za škodu\. Source: [https://rokovania\.gov\.sk/RVL/Material/31828/1](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/31828/1) ## Connected legislation — none - [Občiansky zákonník · § 600](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie výslovne zachováva právo na náhradu škody popri právach zo zodpovednosti za vady\. Je priamou spojovacou pozíciou k náhrade škody ako prostriedku nápravy, ale v osobitnom režime kúpnej zmluvy\. - ```text Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody. ``` - [Občiansky zákonník · § 510](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie výslovne zachováva nárok na náhradu škody popri nároku zo zodpovednosti za vady\. Spája cieľové právo na náhradu škody s osobitným režimom vád, pričom sa líši predmetom a mechanizmom\. - ```text Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla. ``` - [Obchodný zákonník · § 386](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 386 upravuje ochranu a rozsah nároku na náhradu škody po porušení povinnosti, čo patrí do súboru pravidiel použiteľných na škodovú nápravu\. - ```text (1) Nároku na náhradu škody sa nemožno vzdať pred porušením povinnosti, z ktorého môže škoda vzniknúť. (2) Náhradu škody nemôže súd znížiť. Diel XI Premlčanie Oddiel 1 Predmet premlčania ``` - [Obchodný zákonník · § 353](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: Cieľový § 545 prepája právo na náhradu škody s primeraným použitím všeobecnej úpravy škody\. § 353 pri zániku záväzku pre nemožnosť plnenia výslovne prikazuje obdobné použitie § 373 a nasl\. - ```text Dlžník, ktorého záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia, je povinný uhradiť škodu tým spôsobenú veriteľovi, ibaže nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374). Pre náhradu škody sa použije obdobne ustanovenie § 373 a nasl. ``` - [Občiansky zákonník · § 827](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie upravuje prechod práva na náhradu škody na poistiteľa po poistnom plnení a primerané použitie § 450\. Spája škodovú nápravu s inštitútom regresu, pričom mechanizmus a aktéri sa od cieľového pravidla líšia\. - ```text Pokiaľ poistiteľ nahradil za poisteného škodu, prechádza na neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti inému. Ak prešlo na poistiteľa právo na náhradu škody proti fyzickej osobe, platí pri jeho uplatňovaní primerane ustanovenie § 450. ``` - [Obchodný zákonník · § 301](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 301 upravuje náhradu neskoršej škody v režime zmluvnej pokuty s výslovným odkazom na § 373 a nasl\. - ```text Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl. ``` - [Obchodný zákonník · § 268](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 268 priznáva náhradu škody pri neplatnosti právneho úkonu a výslovne pripája obdobné použitie pravidiel náhrady škody podľa § 373 a nasl\. - ```text Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu osobe, ktorej bol právny úkon určený, ibaže táto osoba o neplatnosti právneho úkonu vedela. Pre náhradu tejto škody platia obdobne ustanovenia o náhrade škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti (§ 373 a nasl.). Diel III Niektoré ustanovenia o uzavieraní zmluvy Oddiel 1 Rokovanie o uzavretí zmluvy ``` - [Zákonník práce · § 219](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311) - Note: Cieľ pracuje s náhradou škody ako prostriedkom nápravy; zdroj rieši následný nárok na náhradu voči ďalšiemu zodpovednému subjektu\. - ```text (1) Zamestnávateľ, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú škodu zodpovedá podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá miere tejto zodpovednosti voči poškodenému, ak nie je vopred dohodnuté inak. Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním ``` - [Občiansky zákonník · § 577](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie zakladá zodpovednosť dlžníka za škodu spôsobenú neoznámením nemožnosti plnenia a zachováva bezdôvodné obohatenie\. Spoločná je škodová náprava po porušení záväzku; rozsah je viazaný na informačnú povinnosť\. - ```text (1) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o skutočnosti, ktorá robí plnenie nemožným, oznámiť to veriteľovi, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne veriteľovi tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. (2) Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknuté. ``` - [Obchodný zákonník · § 371](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 371 priznáva dlžníkovi náhradu škody pri omeškaní veriteľa a odkazuje na § 373 a nasl\. - ```text (1) Od veriteľa, ktorý je v omeškaní, môže dlžník požadovať splnenie jeho povinnosti, pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné. (2) Dlžník je oprávnený požadovať od veriteľa, ktorý je v omeškaní, náhradu škody podľa § 373 a nasl. Odstúpiť od zmluvy môže dlžník v prípadoch ustanovených zákonom alebo zmluvou. ``` - [Obchodný zákonník · § 271](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 271 ustanovuje náhradu škody za porušenie povinnosti mlčanlivosti a odkazuje na § 373 a nasl\. - ```text (1) Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný na náhradu škody, obdobne podľa ustanovení § 373 a nasl. (2) Informácie označené ako dôverné v zmluve, ktorá sa má zverejniť podľa zákona, sa nepovažujú za dôverné podľa odseku 1. ``` - [Obchodný zákonník · § 367](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 367 priznáva veriteľovi pri omeškaní dlžníka náhradu škody a odkazuje na všeobecnú škodovú úpravu, čo je spojovacie k právu na náhradu škody ako prostriedku nápravy\. - ```text Veriteľ je oprávnený pri omeškaní dlžníka požadovať od neho náhradu škody podľa § 373 a nasl. Odstúpiť od zmluvy je oprávnený v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo zmluva. ``` - [Občiansky zákonník · § 636](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie zachováva právo objednávateľa na náhradu škody po odstúpení od zmluvy pri podstatnom prekročení ceny\. Obsahuje zmluvnú škodovú nápravu, ale viazanú na konkrétny mechanizmus zmluvy o dielo\. - ```text (1) Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene. (2) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. (3) Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu. ``` - [Občiansky zákonník · § 509](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Nález sa týka náhrady účelne vynaložených nákladov a finančného zadosťučinenia pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady\. Je to spojovacia pozícia k náhrade škody a prostriedkom nápravy, hoci zdroj obmedzuje predmet na vady a osobitnú lehotu\. - ```text (1) Nadobúdateľ má voči scudziteľovi právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá scudziteľ, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. (2) Nadobúdateľ musí právo podľa odseku 1 uplatniť u scudziteľa najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne. (3) Súd môže nadobúdateľovi na jeho návrh priznať primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva zo zodpovednosti za vady úspešne uplatnil na súde. ``` - [Obchodný zákonník · § 384](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 384 upravuje prevenciu a zmiernenie škody a náhradu súvisiacich nákladov pri porušení povinnosti, teda procesný a rozsahový aspekt škodovej nápravy\. - ```text (1) Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil. (2) Povinná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej strane pri plnení povinnosti podľa odseku 1. ``` - [Zákonník práce · § 194 — Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311) - Note: Cieľ prepája náhradu škody s úpravou zodpovednosti ako nápravným prostriedkom; zdroj zakladá osobitný nárok na náhradu škody vzniknutej pri odvracaní nebezpečenstva\. - ```text Zamestnanec, ktorý pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi utrpel vecnú škodu, má voči nemu nárok na jej náhradu a na náhradu účelne vynaložených nákladov, ak nebezpečenstvo sám úmyselne nevyvolal a ak si počínal pritom spôsobom primeraným okolnostiam. Tento nárok má aj zamestnanec, ktorý takto odvracal nebezpečenstvo hroziace životu alebo zdraviu, ak by za škodu zodpovedal zamestnávateľ. Ak utrpel škodu na zdraví, posudzuje sa táto škoda ako pracovný úraz. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania ``` - [Občiansky zákonník · § 668](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie spája porušenie oznamovacej povinnosti nájomcu so zodpovednosťou za spôsobenú škodu\. Je spojovacie k zodpovednosti za škodu pri porušení povinnosti, ale v nájomnom vzťahu a s osobitným následkom straty nárokov\. - ```text (1) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. (2) Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci. ``` - [Nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka · § 1c — Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach \(k § 434 ods\. 1\)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/87) - Note: Cieľový § 545 vytvára most k úprave zodpovednosti za škodu pri uplatnení náhrady škody\. Zdrojový § 1c ustanovuje osobitnú zodpovednosť za škodu a jej limit pre konkrétne veci\. Obe ustanovenia patria k právnej pozícii zodpovednosti za škodu, ale plnia odlišné funkcie\. - ```text Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá do výšky 332 eur. ``` - [Zákonník práce · § 217](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311) - Note: Cieľ určuje použitie úpravy zodpovednosti za škodu ako nápravy; zdroj určuje konkrétnu povinnosť a metodiku určenia škody\. - ```text (1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že jednorazové odškodnenie pozostalým nepatrí. (2) Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia. ``` - [Občiansky zákonník · § 621 — Práva zo zodpovednosti za vady](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie upravuje prostriedky nápravy zo zodpovednosti za vady a výslovne zachováva právo kupujúceho na náhradu škody\. Spája cieľovú škodovú nápravu s vadným plnením, pričom aktéri a predmet sú užšie\. - ```text (1) Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623), právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624). (2) Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností predávajúcim. (3) Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady vrátane práva podľa odseku 2, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby podľa § 619 ods. 1 až 4. Ustanovenie § 509 sa použije rovnako. (4) Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla. ``` - [Obchodný zákonník · § 368](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 368 chráni iný nárok na náhradu škody a výslovne ho ponecháva podľa § 373 a nasl\. - ```text (1) Ak je dlžník v omeškaní s odovzdaním alebo vrátením veci veriteľovi alebo ak nakladá s vecou, ktorú má odovzdať alebo vrátiť veriteľovi, v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu, prechádza na neho po dobu, po ktorú je v omeškaní alebo porušuje tieto povinnosti, nebezpečenstvo škody na veci, ak toto nebezpečenstvo neznášal už predtým. (2) Škodou na veci podľa tohto zákona je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. (3) Dlžník nahradí veriteľovi škodu na veci, ak k nej došlo v čase, keď znášal nebezpečenstvo škody na veci, ibaže túto škodu spôsobil veriteľ alebo vlastník veci alebo by k nej došlo aj pri splnení povinnosti dlžníka. Pre náhradu je rozhodujúce zníženie hodnoty veci s prihliadnutím na cenové pomery v čase vzniku škody na veci. Nárok na náhradu inej škody podľa § 373 a nasl. tým nie je dotknutý. ``` - [Občiansky zákonník · § 545](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie upravuje vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody vrátane náhrady škody presahujúcej pokutu\. Je spojovacie k prostriedkom nápravy pri porušení povinnosti, ale nejde o všeobecné primerané použitie mimozmluvnej škodovej úpravy\. - ```text (1) Ak z dojednania o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné, je dlžník zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. (2) Veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ak z dojednania účastníkov o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné. Veriteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, len keď je to medzi účastníkmi dohodnuté. (3) Ak z dohody nevyplýva niečo iné, nie je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil. ``` - [Občiansky zákonník · § 545a](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie umožňuje súdu znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na vzniknutú škodu\. Spája náhradu škody s korekciou následku porušenia povinnosti, avšak v osobitnom režime zabezpečenia záväzku\. - ```text Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody. Ručenie ``` - [Zákonník práce · § 192 — Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311) - Note: Cieľ používa všeobecnú úpravu zodpovednosti za škodu ako primerane použitelný prostriedok nápravy; zdroj priamo určuje prípady, v ktorých zamestnávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností\. - ```text (1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním. (2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene. (3) Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa. ``` - [Obchodný zákonník · § 380](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 380 rozširuje pojem škody o náklady spôsobené porušením povinnosti, teda konkretizuje obsah náhrady škody ako prostriedku nápravy\. - ```text Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti druhej strany. ``` - [Občiansky zákonník · § 647 — Zodpovednosť za zničenie alebo poškodenie stavby](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie zakladá zodpovednosť zhotoviteľa za poškodenie alebo zničenie stavby do jej prevzatia\. Ide o osobitnú zodpovednosť za škodu v záväzkovom vzťahu, s úzko vymedzeným predmetom a časom\. - ```text Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie stavby zhotovenej na zákazku až do prevzatia zhotovenej stavby objednávateľom, ibaže by ku škode došlo aj inak. ``` - [Nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka · § 2 — Primerané náklady spojené s pohrebom \(k § 449 ods\. 2\)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/87) - Note: Cieľový § 545 zabezpečuje primerané použitie úpravy škodových záväzkov pri náhrade škody\. Zdrojový § 2 ods\. 1 konkretizuje jednu nákladovú položku spojenú so škodovou udalosťou a odkazuje na osobitnú úpravu jej výpočtu\. Spojenie spočíva v náhrade nákladov v režime škody, nie v rovnakom pravidle\. - ```text Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúceho náhradu nákladov pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.1) ``` - [Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov · § 5 — Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/116) - Note: Cieľový § 545 ustanovuje primerané použitie pravidiel o zodpovednosti za škodu na právo na náhradu škody ako prostriedok nápravy podľa oddielu\. Zdrojový § 5 ods\. 4 ustanovuje zodpovednosť nájomcu za škodu spôsobenú nesplnením konkrétnej povinnosti pri opravách\. Spojovacia pozícia spočíva v právnom následku škody viazanom na nesplnenie povinnosti\. - ```text (1) Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené. (2) Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve. (3) Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním. (4) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. ``` - [Obchodný zákonník · § 373](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 373 je všeobecné pravidlo náhrady škody za porušenie povinnosti zo záväzkového vzťahu\. Tým priamo obsahuje právnu pozíciu náhrady škody za nesplnenie, na ktorú cieli § 545\. - ```text Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. ``` - [Obchodný zákonník · § 379](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513) - Note: § 379 určuje rozsah náhrady škody po porušení záväzku, najmä skutočnú škodu a ušlý zisk, a tým predstavuje obsahovú súčasť škodovej nápravy\. - ```text Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. ``` - [Autorský zákon · § 73 — Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185) - Note: Cieľový § 545 prikazuje primerane použiť úpravu záväzkov zo spôsobenej škody na právo na náhradu škody ako prostriedok nápravy pri nesplnení\. Zdrojový § 73 ods\. 5 upravuje osud práva na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti pri odstúpení od licenčnej zmluvy: nárok sa zásadne nepriznáva, ak nie je dohodnuté inak, pričom nárok na odmenu zostáva zachovaný\. Obe ustanovenia riešia náhradu škody za porušenie \(zmluvnej\) povinnosti ako prostriedok nápravy, každé však iným mechanizmom a v inom rozsahu\. - ```text (1) Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať. (2) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela. (3) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3. (4) Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú. (5) Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku 1 ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením, autor však nie je oprávnený, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie podľa odseku 1 týka. (6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na autora počítačového programu. ``` - [Občiansky zákonník · § 522](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie priznáva náhradu nákladov a iných škôd spôsobených omeškaním veriteľa\. Spoločná je pozícia náhrady škody v záväzkovom vzťahu; odlišný je aktér, spúšťacia okolnosť a pravidlo zavinenia\. - ```text Veriteľ je v omeškaní, ak neprijal riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytol v čase plnenia súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V takých prípadoch je veriteľ najmä povinný nahradiť dlžníkovi náklady, ktoré mu tým vznikli. Ďalej naňho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy veci. Okrem toho je dlžník oprávnený žiadať od veriteľa náhradu iných škôd spôsobených mu omeškaním, ak možno veriteľovi pripočítať zavinenie. ``` - [Zákon o krátkodobom nájme bytu · § 9](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/98) - Note: Cieľový § 545 ustanovuje primerané použitie ustanovení o záväzkoch zo spôsobenej škody na právo na náhradu škody ako prostriedok nápravy podľa oddielu o náhrade škody\. Zdrojový § 9 ods\. 2 ustanovuje povinnosť nahradiť škodu pri neplatnom skončení nájmu a za určených podmienok právo na primerané finančné zadosťučinenie\. Ide o spojovaciu pozíciu k náhrade škody a náprave, nie o rozhodnutie o ekvivalencii 1 k 1\. - ```text (1) Neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté. (2) V prípade neplatného skončenia nájmu je zmluvná strana, ktorá neplatné skončenie nájmu spôsobila, povinná napraviť tento stav uvedením do predošlého stavu a nahradiť škodu, ktorá druhej strane vznikla. Ak nie je uvedenie do predošlého stavu možné, zmluvnej strane nevznikne nárok na náhradu škody alebo náhrada škody nie je s ohľadom na závažnosť spôsobenej ujmy postačujúca, má zmluvná strana, ktorá na súde neplatné skončenie nájmu úspešne uplatní, právo na primerané finančné zadosťučinenie. Primerané finančné zadosťučinenie sa urči s prihliadnutím na závažnosť a rozsah spôsobenej ujmy, trvanie protiprávneho stavu a mieru protiprávneho zásahu do práv zmluvnej strany. **S p o l o č n é, p r e c h o d n é a z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a** ``` - [Nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka · § 11](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/87) - Note: Cieľový § 545 upravuje použitie škodovej úpravy ako prostriedku nápravy\. Zdrojový § 11 ods\. 1 zachytáva zrušenie staršieho predpisu, ktorý upravoval konkrétnu formu odškodnenia\. Spojenie je predmetové a historické, pričom normatívna funkcia ustanovení sa zásadne líši\. - ```text Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 159/1982 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. ``` - [Občiansky zákonník · § 517](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie upravuje omeškanie, úroky z omeškania a zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie veci\. Obsahuje všeobecnú záväzkovú pozíciu zodpovednosti za škodu a nápravy, no osobitne viazanú na omeškanie\. - ```text (1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. (2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. (3) Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak. ``` - [Občiansky zákonník · § 553c](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40) - Note: Ustanovenie upravuje zodpovednosť za škodu pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva a povinnosť vydať prebytočný výťažok\. Ide o osobitnú zodpovednostnú a nápravovú pozíciu v záväzku, s odlišným predmetom a mechanizmom\. - ```text (1) Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, veriteľ je oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou podľa osobitného zákona. (2) Dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné. (3) Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred. (4) Ak je dohodnutý iný spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva ako speňažením na dražbe podľa osobitného predpisu,3e) veriteľ je pri výkone svojho práva povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby právo previedol za cenu, za akú sa rovnaké alebo porovnateľné právo za porovnateľných podmienok zvyčajne prevádza, inak zodpovedá osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, za škodu, ktorú tým spôsobí. (5) Ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo. ``` - [Zákonník práce · § 186](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311) - Note: Cieľ prepája náhradu škody pri nesplnení s úpravou zodpovednosti za škodu; zdroj priamo upravuje povinnosť nahradiť skutočnú škodu a možnosť náhrady ušlého zisku\. - ```text (1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. (2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok. (3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. ``` ## Pokračujte s Praktik AI [Praktik AI](https://app.praktik.ai/) spája naše dáta o slovenskej legislatíve s bezpečným AI pracovným prostredím a odpoveďami založenými na dohľadateľných zdrojoch. Výsledky si preto môžete jednoducho overiť a využiť pri každodennom vyhľadávaní, analýze a spracovaní právnych informácií.