# § 1236 — Nevhodné veci alebo pokyny

Citation: [§ 1236](https://noz.praktik.ai/detail/paragraf-1236)

## Legal text

```text
(1) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu veci, ktorú mu odovzdal objednávateľ alebo na nesprávnosť pokynu na vykonanie diela, ktoré mu dal objednávateľ, ak nevhodnosť veci alebo nesprávnosť pokynu bolo možné zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti; to neplatí, ak veci alebo pokyny pre objednávateľa obstarala odborne spôsobilá osoba poverená objednávateľom.
(2) Ak nevhodná vec alebo nesprávny pokyn bránia v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny veci alebo zmeny pokynu objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a podľa daných pokynov, a lehota určená na dokončenie diela sa primerane predlžuje. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela.
(3) Ak objednávateľ napriek upozorneniu trval na vykonaní diela použitím nevhodnej veci alebo nesprávneho pokynu, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
```

## Context

- Časť stvrta
- Hlava stvrta
- Diel treti
- Oddiel deviaty

## Explanatory report

**§ 1236: K § 1236**

K § 1236 Nevhodné veci alebo pokyny Preberá sa § 551 Obchodného zákonníka s formulačnými úpravami\. Nad rámec doterajšej úpravy sa zavádza výnimka zo zákonnej zodpovednosti zhotoviteľa za odhalenie a oznámenie nesprávnej povahy pokynov objednávateľa alebo nevhodnosti veci predložených objednávateľom na realizáciu diela, a to v prípadoch, kedy tieto pokyny alebo veci obstaral objednávateľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb\. V prípade stavby ako diela zhotovuje zadanie diela vo forme projektovej dokumentácie spravidla projektant ako odborne spôsobilá osoba a pokyny usmerňujúce zhotovenie stavby vydáva v mene objednávateľa osoba vykonávajúca dozor nad stavbou, ktorá tiež disponuje príslušnou odbornou spôsobilosťou\. Ak ide o zmluvných dodávateľov objednávateľa \(objednávateľ môže výkon tejto činnosti zabezpečiť aj svojimi zamestnancami\), je ich zodpovednosť za výkon činnosti dohodnutá v zmluve s objednávateľom, ktorá je obvykle odplatná\. V týchto prípadoch nie je nevyhnutné žiadať od zhotoviteľa, aby pri svojej odbornej spôsobilosti, odlišujúcej sa od odbornej spôsobilosti uvedených špecialistov, preveroval správnosť pokynov a vhodnosť vecí objednávateľa a preberal zodpovednosť za prípadné vady plnení tretích osôb, ktoré si objednávateľ vybral práve na základe ich odbornej spôsobilosti na prípravu svojich pokynov a obstaranie vecí pre zhotoviteľa\.

Source: [https://rokovania\.gov\.sk/RVL/Material/31828/1](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/31828/1)

## Connected legislation — none

- [Občiansky zákonník · § 637](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľová norma spája preventívne upozornenie na nevhodnú vec alebo nesprávny pokyn s dočasným prerušením diela a prípadným odstúpením od zmluvy o dielo\. Zdrojová norma spája upozornenie na nedostatkový materiál alebo nevhodné pokyny s právom zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy pri zotrvaní objednávateľa na objednávke\. Obe normy plnia rovnakú ochrannú funkciu včasného varovania a prenosu rizika rozhodnutia na objednávateľa\.
  - ```text
  (1) Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.
  (2) Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.
  ```
- [Občiansky zákonník · § 646 — Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľová norma viaže upozornenie na procesné následky počas vykonávania diela \(prerušenie, lehota, náklady, odstúpenie\)\. Zdrojová norma viaže to isté upozornenie na hmotnoprávny následok po odovzdaní veci \(zbavenie zodpovednosti za vady\)\. Obe normy motivujú zhotoviteľa k včasnému varovaniu a chránia ho pri zotrvaní objednávateľa na vadnom zadaní\.
  - ```text
  (1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec pri jej prevzatí objednávateľom.
  (2) Ak sa vada prejaví do uplynutia 24 mesiacov odo dňa, kedy si mal objednávateľ vec prevziať, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase prevzatia. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.
  (3) Ak ide o zhotovenie stavby, zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky odo dňa, kedy si mal objednávateľ stavbu prevziať. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.
  (4) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov upozornil.
  (5) Ak zhotoviteľ odmieta zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi objednávateľovi.
  ```
- [Občiansky zákonník · § 653](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľová norma spája upozornenie s procesnými následkami počas vykonávania diela\. Zdrojová norma spája opomenutie toho istého upozornenia so vznikom zodpovednosti za vady opravenej alebo upravenej veci\. Obe normy plnia varovnú a alokačnú funkciu rizika vadného zadania medzi objednávateľom a zhotoviteľom\.
  - ```text
  (1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
  (2) Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
  ```
- [Autorský zákon · § 73 — Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185)
  - Note: Cieľová norma spája preventívne upozornenie na nedostatok podkladov alebo pokynov s dočasným prerušením a prípadným odstúpením od zmluvy o dielo\. Zdrojová norma spája písomnú výzvu na nápravu nevyužívania licencie s následným odstúpením od licenčnej zmluvy\. Ide o spojovaciu zmluvnú pozíciu, nie o rozhodnutie o ekvivalencii 1 k 1\.
  - ```text
  (1) Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať.
  (2) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
  (3) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
  (4) Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú.
  (5) Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku 1 ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením, autor však nie je oprávnený, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie podľa odseku 1 týka.
  (6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na autora počítačového programu.
  ```