# § 1235 — Náprava vád zistených kontrolou

Citation: [§ 1235](https://noz.praktik.ai/detail/paragraf-1235)

## Legal text

```text
(1) Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou alebo z dôvodu vecí použitých na vykonanie diela bude mať dielo vady, je objednávateľ oprávnený žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady a dielo vykonával riadne.
(2) Ak zhotoviteľ neodstráni vzniknuté vady a dielo nevykonáva riadne ani v dodatočnej primeranej lehote a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému nesplneniu, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
```

## Context

- Časť stvrta
- Hlava stvrta
- Diel treti
- Oddiel deviaty

## Explanatory report

**§ 1235: K § 1235**

K § 1235 Náprava vád zistených kontrolou Preberá sa pôvodný § 550 Obchodného zákonníka druhá a tretia veta\.

Source: [https://rokovania\.gov\.sk/RVL/Material/31828/1](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/31828/1)

## Connected legislation — none

- [Obchodný zákonník · § 550](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513)
  - Note: Cieľový § 1235 ods\. 1 spája kontrolné zistenie rozporu so zmluvou alebo hroziacich vád s požiadavkou odstránenia vzniknutých vád a riadneho vykonávania diela a ods\. 2 spája márne uplynutie dodatočnej primeranej lehoty s hrozbou nepochybného podstatného nesplnenia s odstúpením od zmluvy\. Zdrojový § 550 spája tým istým reťazcom kontrolu, zistenie rozporu s povinnosťami, požiadavku odstránenia vád a riadneho vykonávania a pri márnosti lehoty s hrozbou nepochybného podstatného porušenia zmluvy odstúpenie; navyše výslovne zakladá samotné právo kontroly v prvej vete\.
  - ```text
  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy (§ 345), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  ```
- [Občiansky zákonník · § 642](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľový § 1235 spája zistenie rozporu so zmluvou alebo hroziacich vád diela s požiadavkou nápravy a pri neodstránení vád v dodatočnej primeranej lehote s hrozbou nepochybného podstatného nesplnenia s odstúpením od zmluvy\. Zdrojový § 642 ods\. 2 spája zjavné budúce nevykonanie diela riadne alebo včas s požiadavkou nápravy v poskytnutej primeranej lehote a pri jej márnosti s odstúpením od zmluvy; ods\. 1 zakladá aj všeobecné odstúpenie do zhotovenia diela s finančným vysporiadaním\.
  - ```text
  (1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
  (2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.
  ```
- [Občiansky zákonník · § 633](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľový § 1235 ods\. 1 reaguje na zistenie, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou, a oprávňuje objednávateľa žiadať odstránenie vád a riadne vykonávanie diela\. Zdrojový § 633 ods\. 1 ukladá zhotoviteľovi povinnosť vykonať dielo podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase; ods\. 2 upravuje osobné vykonanie diela\.
  - ```text
  (1) Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.
  (2) Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť.
  ```
- [Občiansky zákonník · § 655](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40)
  - Note: Cieľový § 1235 ods\. 1 priznáva objednávateľovi pri kontrolnom zistení rozporu so zmluvou alebo hroziacich vád právo žiadať odstránenie vzniknutých vád a riadne vykonávanie diela\. Zdrojový § 655 ods\. 1 priznáva objednávateľovi pri vadne vykonanej oprave alebo úprave právo na bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote a pri márnosti právo na zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny; ods\. 2 viaže uplatnenie na záručnú dobu\.
  - ```text
  (1) Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
  (2) Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.
  ```
- [Autorský zákon · § 73 — Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185)
  - Note: Cieľový § 1235 spája zistenie nesúladu alebo hroziacich vád diela s požiadavkou nápravy a pri neúspešnej náprave v dodatočnej primeranej lehote s odstúpením od zmluvy\. § 73 spája nevyužívanie výhradnej licencie s písomnou výzvou na nápravu v primeranej lehote a následným odstúpením od licenčnej zmluvy\.
  - ```text
  (1) Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať.
  (2) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
  (3) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
  (4) Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú.
  (5) Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku 1 ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením, autor však nie je oprávnený, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie podľa odseku 1 týka.
  (6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na autora počítačového programu.
  ```

## Pokračujte s Praktik AI

[Praktik AI](https://app.praktik.ai/) spája naše dáta o slovenskej legislatíve s bezpečným AI pracovným prostredím a odpoveďami založenými na dohľadateľných zdrojoch. Výsledky si preto môžete jednoducho overiť a využiť pri každodennom vyhľadávaní, analýze a spracovaní právnych informácií.